Apelação Cível / Prestação de Serviços
Ana Luiza Villa Nova
São Paulo
25ª Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL –  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO (MODERNIZAÇÃO) E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS –  Ação ajuizada pelo condomínio em face da ré, empresa contratada para realizar a modernização e manutenção do elevador instalado no local –  Sentença de improcedência –  Recurso da autora - Perícia realizada que concluiu que o contrato de Ementa: APELAÇÃO CÍVEL –  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO (MODERNIZAÇÃO) E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS –  Ação ajuizada pelo condomínio em face da ré, empresa contratada para realizar a modernização e manutenção do elevador instalado no local –  Sentença de improcedência –  Recurso da autora - Perícia realizada que concluiu que o contrato de manutenção do elevador foi executado tal como avençado –  Inexistência de omissão a cargo da contratada –  Contrato de modernização do elevador –  Necessidade de troca de outros componentes do equipamento que não foram inicialmente previstos pela contratada quando da celebração do negócio –  Atrasos no cronograma dos serviços que, no entanto, não pode ser imputado à contratada, porquanto quando da celebração do contrato de modernização, o elevador já estava inoperante, sem que fosse possível verificar as reais condições da máquina e indicar todos os componentes que necessitavam de troca ou reparo - Sentença mantida –  Recurso não provido.